【劳动合同范本】合同范本

字号:     关键词: 合同范本 合同范本 劳动 【劳动合同范本】合同范本

【劳动合同范本】合同范本

PAGE 

PAGE 83

【劳动合同范本】合同范本 建设工程施工合同(GF—2013—0201示范文本)

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同

条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:

1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;

2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;

3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人(全称):

安庆市大观区人民法院 

承包人(全称): 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:

安庆市大观区人民法院绿化工程施工 。

2.工程地点:安庆市大观区人民法院  。

3.工程立项批准文号: / 。

4.资金来源:

财政资金 。

5.工程内容:安庆市大观区人民法院及其周边草坪、杜鹃、海桐、月季、桃树等常见绿化植被的种植。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:工程量清单及施工图纸列示的全部内容 。

二、合同工期

计划开工日期:年 月 日。

计划竣工日期:

工期总日历天数: 

三、质量标准

工程质量符合国家相关施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写) (¥ 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) (¥ 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) (¥ 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写) (¥ 元);

(4)暂列金额:

人民币(大写) (¥ 元)。

2.合同价格形式:固定总价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理:  。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单或预算书;

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 八 份,均具有同等法律效力,发包人执 六 份,承包人执 二 份。

发包人:

(公章) 承包人:

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字) (签字)

组织机构代码:  组织机构代码: 

地 址:

 地 址:  

邮政编码:

  邮政编码:

法定代表人:  法定代表人: 

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话:

传 真: 传 真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 开户银行:

账 号:  账 号:

下页合同范本

第二部分 通用合同条款

(略)

第三部分 专用合同条款

(来自:WWw.Zaidian.Com 在点网)1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

0其他合同文件包括:

执行通用条款

1.1.2 合同当事人及其他相关方

监理人:

名 称:

资质类别和等级

联系电话:

电子信箱:

通信地址:

设计人:

名 称:

资质类别和等级:

联系电话:

电子信箱:

通信地址:

1.1.3 工程和设备

作为施工现场组成部分的其他场所包括:

用于施工需要的临时占地 。

永久占地包括:

无 。

0 临时占地包括:

用于施工需要的临时占地 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件:

执行招标文件及通用条款 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括:

执行招标文件及通用条款 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:

无 ;

发包人提供国外标准、规范的份数:

无 ;

发包人提供国外标准、规范的名称:

无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:

无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:

执行通用条款 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:

合同签订后三日内 ;

发包人向承包人提供图纸的数量:

贰套 ; 发包人向承包人提供图纸的内容:施工图以及图审意见回复变更通知书、图纸补疑文件等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括:

执行通用条款 ;

承包人提供的文件的期限为:

工程开工前3天 ;

承包人提供的文件的数量为:

叁份 ;

承包人提供的文件的形式为:

纸质版两份,电子版一份 ;

发包人审批承包人文件的期限:

承包人提交全部资料后七日内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:

执行通用条款 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 七 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、

指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:

发包人指定的接收人为:

承包人接收文件的地点:

施工现场 ;

承包人指定的接收人为:

监理人接收文件的地点:

施工现场 ;

监理人指定的接收人为:

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定:承包人应对出入施工现场的车辆进行管理,工程运输车辆应符合安庆市城市管理有关规定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:

规划红线 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:

不提供 。

1.10.4超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:

执行通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:

执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:

执行通用条款 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:

执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:执行招标文件及通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围:执行招标文件及通用条款。

2. 发包人

2.2 发包人代表

姓 名:

身份证号:

职 务:

联系电话:

电子信箱:

通信地址:

发包人对发包人代表的授权范围如下:

除设计变更、费用调整、工期延长及其他法律、法规和政策性规定须由发包人批准才能行使职权的事项外,其它执行招标文件及通用条款。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:

执行通用条款 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:

执行通用条款 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:

不提供 。

发包人是否提供支付担保:

不提供 。

发包人提供支付担保的形式:

不提供 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5)承包人提交的竣工资料的内容:竣工资料执行《建设工程文件归档整理规范》

(GB/T50328-2001)。

承包人需要提交的竣工资料套数:

竣工图及资料各肆套并提供电子版一套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担:

由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间:

竣工验收后15日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求:

整理装订成册并签章的书面文件 。

(10)承包人应履行的其他义务:

无 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名:

身份证号:

建造师执业资格等级:

建造师注册证书号:

建造师执业印章号:

安全生产考核合格证书号:

联系电话:

电子信箱:

通信地址:

承包人对项目经理的授权范围如下:

负责施工现场的项目管理工程 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目经理应常驻施工现场,且每月在施工现场时间不得少于26天。项目经理确需离开施工现场时,应事先通知监理人,并取得发包人的书面同意 。

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:由承包人自行解决。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理要常驻施工现场,离开现场的须经发包人同意,并书面指定临时代表,代为行使项目经理权利,该临时代表的一切行为均认为是项目经理的行为。未经发包人批准,擅自离开施工现场,一经发现,每次扣罚2000元,工程建设期间发生三次以上(不含三次),发包人有权终止合同、履约保证金不予退还。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:

须提前14天通知发包人和监理人,并征得发包人的书面同意,更换后的项目经理资历、水平不的降低。擅自更换项目经理将对承包人处以5000~20000元违约金处罚。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:

将对承包人处以5000元~20000元违约金处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:施工合同签订后3日内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:执行招标文件及通用条款 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:

承包人主要施工管理人员应常驻现场,离开现场须经发包人或监理人同意,擅自离开的,一经发现,将按招标文件进行处罚 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:

将对承包人处以警告处罚,情节严重处以2000元~50000元违约金处罚,直至解除合同 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定:

投标人不得在中标后将工程转包给其它施工单位。如需专业分包,分包项目、内容、及分包商须经监理单位及发包人同意和认可 。

禁止分包的工程包括:

主体结构工程、关键性工作 。

主体结构、关键性工作的范围:

涉及承包人资质证书承包范围内的工程内容 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括:涉及承包人资质证书承包范围外的工程内容 。

其他关于分包的约定:

无分包工程

上页 下页合同范本

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定:无分包合同价款 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:

执行通用条款 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保:

提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人按规定向发包人提交履约担保及低价风险担保。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容:

详见监理合同 。

关于监理人的监理权限:

除设计变更、费用调整、工期延长及其他法律、法规和政策性规定须由发包人批准才能行使职权的事项外,其它执行招标文件及通用条款 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:承包人为监理人提供办公场所一间 。

4.2 监理人员

总监理工程师:

姓 名:

职 务:

监理工程师执业资格证书号:

联系电话:

电子信箱:

通信地址:

关于监理人的其他约定:

/ 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

(1) / ;

(2) / ;

(3) / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求:

合格标准 。

关于工程奖项的约定:

/ 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:

执行通用条款 。

监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:

48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:

执行通用条款。

6.1.2 安全生产保障措施 合同当事人对安全生产的要求:执行国家、省、市有关规定,确保安全施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定:

执行通用条款 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定:

执行通用条款 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求:执行国家、省、市有关规定,确保文明施工 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:与工程进度款同期支付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:

执行通用条款 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:

执行通用条款 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:

执行通用条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:执行通用条款 。

7.3.1

开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:

执行通用条款 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:

执行通用条款 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:

执行通用条款 。

7.3.2开工通知 发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后,监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期以开工通知中的开工日期起算。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:

7日内 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:

无 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:

每延期竣工一天,承包人支付发包人合同价款的万分之三的违约金;违约金最高限额为合同价款的6%。延期竣工20日历天以上的,发包人有权解除合同并追究连带损失 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:

执行通用条款 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

(1)战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾 ;

(2)四级以上地震,连续四日日降雨量100mm以上的天气及其他天灾 ;